在当今社会，经济活动日益频繁，各类合同与合作层出不穷。随之而来的，是关于经济利益的纷争也逐渐增多。分包作为一种常见的合作模式，虽然能够提高效率、降低成本，但其中潜在的纠纷风险也同样不容忽视。为了确保双方权益，明确责任与义务，一份详尽且具备法律效力的分包经济纠纷承诺书显得尤为重要。它不仅能够为合作双方提供行为准则，还能在纠纷发生时作为解决问题的重要依据。
分包经济纠纷承诺书 (一)
答分包经济纠纷承诺书1 长沙市建设工程集团有限公司:
由本人承接的长沙德普置业发展有限公司开发的美洲故事一期东区高层H1、H2、3号商业中心工程项目自负盈亏，独立核算。在建设过程中，分包工程所产生的经济纠纷由本人自行承担，与长沙市建设工程集团有限公司无关。 特此承诺！
承诺人：
20xx年7月23日
分包经济纠纷承诺书2
浙江海天建设集团有限公司承建的昆明市溪畔丽景工程一标段水电班组民工工资已全部结完付清。即日起跟所有一标段水电班组的劳务合同自行解除作废。我保证不再与海天建设集团有限公司及溪畔丽景项目部财务产生任何民工工资的经济纠纷，由此产生的任何后果由本人承担一切责任。
特此承诺
承诺人：
年 月 日
分包经济纠纷承诺书3
湖南螺丝建筑有限公司：
我方承诺：三景华御五星酒店施工电梯合同仅作资料备案使用，不作为实际经济购销合同，不与湖南螺丝建筑有限公司有任何经济关系。所有与此合同相关的经济纠纷、安全事故均与贵公司无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由我方自行承担。
湘潭市青松机械设备租赁有限公司
20xx年6月21日
分包经济纠纷承诺书4
承诺书
陈建华同志承接的长沙德普置业发展有限公司开发的美洲故事一期东区高层H1、H2、3号商业中心工程项目自负盈亏，独立核算。在建设过程中，分包工程所产生的经济纠纷由陈建华同志自行承担，与长沙市建设工程集团有限公司闽商分公司无关。
特此承诺！
承诺人：
20xx年7月23日
分包经济纠纷承诺书5
本公司具有履行合同、项目执行能力的保障能力，且公司近2年内无重大质量、安全事故，无重大经济纠纷，无商业贿赂、行政处罚等不良行为记录。现本公司自愿作出以下郑重承诺：
一、本公司在湖北省地区无不良行为记录。
二、如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。
承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名）： 日 期：
分包经济纠纷承诺书6
湖南广福建筑股份有限公司：
我方承诺：新动力5号栋塔吊合同仅作资料备案使用，不作为实际经济购销合同，不与湖南广福建筑股份有限公司有任何经济关系。所有与此合同相关的经济纠纷均与贵公司无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由我方自行承担。
武汉辰源起重机械安装有限公司
20xx年 月 日
分包经济纠纷承诺书7
致：浙江振进建设集团有限公司徐州分公司
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：
一、工程承包的经济责任
1、经本人申请，公司研究决定，将滨州、阳信、盛世翰海住宅小区部分工程承包给我（具体内容见合同副本）。工程项目承包人保质量、保安全、保工期、保上交管理费全额；保工地现场文明施工；保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局、公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的'工期的执行。（提供合同副本一份）
二、工程质量
本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及
行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生事故，由本人承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，确保文明施工，达到文明工地标准奖励 %。
四、应承担的责任和义务
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明工地。
2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。
3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿，公司所签订的合同或协议由公司承担责任。
4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司，公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责
任，与公司无关。本人向公司承诺：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴总计的 %为企业的管理费,发包方的 %配合费(甲方认价材及现场签证部分不收取配合费)，上缴税金3.38%税金，合计 %，所有的费用在甲方拨付的工程进度款中按同比例扣除，不得以任何理由拒缴，公司也不得以多扣缴。
8、同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及处罚。（如本人如期保质保量的完成工程，公司给予奖励下浮企业管理费及配合费 %），并在决算时奖励。
9、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切税费并同意由公司代扣代缴，若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的，本人愿承担一切经济责任，不给公司带来任何经济损失，因本工程给公司造成不良记录的自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。
本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
10、公司负责在当地办理相关的报备、报批等相关手续。如因手续方面出现的原因造成工程及本人的损失由公司承担责任。
五、本工程所有费用 ：工程款的垫资均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，本人不承担责任及损失。由甲方及公司承担全部责任，公司协助承包人追究甲方责任及赔偿承包人损失。
六、本人承诺按规定程序办理业务，公司提供承诺人项目部专用章一枚，承包人不私自刻制本公司印章，否则愿接受公司5-10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
七、由本工程业主或公司本身责任所引起的经济纠纷均由业主及公司承担一切法律及经济责任，与本人无关。
八、工商、税务等部门到现场检查出现问题，一切由本人自行处理，所有费用自理。
九、工程款必须转入公司帐户，公司在工程所在地开设专用帐户，工程款到公司帐户后，扣除管理费及税金，余款在三个工作日内全部转入承包人帐户。工程款项做到专款专用按相关财务制度执行，公司不得已其他不合理的借口扣押工程款由此造成本人及工程的损失由公司承担责任。
十、如国家对税金有调整，按当地规定执行。农民工工资保证金由本人承担，可由发包方在工程款中合理代扣代缴。
十一、本人承诺：待建设方第一笔工程款（高层）到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。
十二、如本人因工程需要进行融资时公司应提供相关手续，进行配合，融资资金由公司负责监督使用专款专用，不得挪为他用。
十三、本承诺一式四份，均具有法律效力，双方均不可单方面终止和取消本承诺协议，未尽事宜协商解决。
承诺人： 担保人：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日
分包经济纠纷承诺书8
广州富利建筑安装工程有限公司：
我方承诺：合同编号为NO： ST002 合同仅作资料备案使用，不作为实际经济购销合同，不与广州富利建筑安装工程有限公司有任何经济关系。所有与此合同相关的经济纠纷均与贵公司无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由我方自行承担。
北京晟通机械设备租赁有限公司
20xx年11月24日
经济承诺书 (二)
答在现在的社会生活中，承诺书应用范围愈来愈广泛，承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思，表示以书面形式。大家知道承诺书的格式吗？以下是我精心整理的经济承诺书10篇，希望对大家有所帮助。
经济承诺书 篇1
审计组：
根据《z医学院党政主要领导干部经济责任审计规定》第二十二条的规定和审计处《关于********经济责任审计的通知》的要求，我已向审计组提供了本人任期内担任领导职务，履行经济责任，廉洁从政情况的书面材料，并郑重承诺如下：
一、本部门所提供的各项审计资料均是真实的、完整的（以《资料接交清单》为准），公允地反映了本部门的财务、资产状况和业务情况。无账外账和账外资产。无重大关联交易事项和未决诉讼、抵押借款或为其他单位担保等或有事项。
二、本人所提供反映个人遵守国家财经法规、遵守领导干部廉政规定的情况，以及审计范围涉及的其他业务、财务资料，均是真实的、完整的。对本人难以明确的事项和不能承诺的事项将以报告方式专门予以陈述。
对上述承诺，本部门和有关负责人愿意承担《中华人民共和国审计法》等规定的有关法律责任和党纪、政纪所规定的有关责任。
承诺人：（被审计单位盖章）
（被审计领导干部签字）
****年*月*日
经济承诺书 篇2
为切实保障食品药品安全，促进全市食品医药经济健康、协调发展，市食品药品监督管理局现就开展20xx年优化经济发展环境“百日整治”活动，向社会作出以下承诺：
一、营造科学发展的思想环境
着力解决不敢、不愿、不会解放思想的问题，增强大局意识、发展意识和开放意识，勤奋敬业、求真务实、勇创一流，牢固树立“软环境就是生产力、人人都是软环境、为投资者服务就是为发展服务”的思想观念。
二、营造开明和谐的政策环境
认真清理我市食品药品产业相关政策性文件，该废止的坚决废止，该规范的予以规范。认真落实食品药品产业发展相关政策法规。全面优化行政审批和办事流程，简化手续，缩短时限，切实把行政审批事项减到位，环节缩到位，收费规范到位。深化行政性事业收费制度改革，实行以票控费制和收费公示制，深入治理乱收费、乱检查、乱罚款、乱摊派，减轻企业和群众负担。
三、营造热情优质的服务环境
主动深入医药企业企业完成国家新版GMP认证通关。引导企业调整产业结构，转变经济增长方式，实现企业集约化、规范化发展。帮助食品企业解决产品的标准研究、制定和申报以及产品注册、体系认证等方面的问题。支持企业研发产品，搭建政银企对接平台，加强产学研合作交流，推动科技成果转化。
四、营造亲商爱商的发展环境
成立招商引资工作专班，积极主动引外资、找信息、抓联络，引进有实力、有资金、有潜力的企业落户食品药品产业园，促进全市食品药品产业经济健康快速发展。推动产业升级。通过政策扶持、信息服务和资源整合，促进药品生产经营企业优化重组和转型升级，提高企业核心竞争力，提升质量安全水平。
五、营造廉洁高效的政务环境
理顺监管与发展、依法行政与热情服务、公众利益与商业利益的关系。建立健全并严格执行首问责任制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制，强化部门责任，健全岗位责任。深入推进政务公开，主动向社会公开政务信息。
六、营造依法行政的队伍环境
严格教育，开展全员培训，提升队伍素质；严格管理，狠抓制度落实，保证队伍的纯洁与安全；严肃纪律，对于不廉洁的人和事坚决一查到底。扎实推行依法行政，做到食品药品稽查办案“查、审、定”三分离，落实行政执法责任制、过错责任追究制，完善执法质量评价和执法责任考评体系，规范执法行为。
经济承诺书 篇3
XXX住房保障和房屋管理局：
本公司开发建设的 地块经济适用房项目，已符合上海市政府和上海市房地产资源管理局有关商品房预售和等级规定的条件，特向贵局申请预售并承诺如下：
一、遵守国家和本市房地产销售管理规定，格守诚信和公平交易原则，维护本市房地产市场秩序，遵守《上海市商品房销售合同网上备案和登记办法》、《关于商品房定金合同网上备案的实施办法》等各项管理规定，杜绝下列有违诚信的行为：
（一）提交伪造、虚假的申请入网销售认证文件；
（二）发布与实际成交价格有明显差异、不真实的房地产销售参考价格；
（三）以套高销售价格或者虚构已成交信息那个方式拒绝购房者购买可供销售的商品房；
（四）未通过网上备案操作系统与购房者签订商品房销售合同和定金合同；
（五）诋毁网上信息的准确性；
（六）其他违背诚信的商品房销售活动。
二、遵守上海市住房保障和房屋管理局有关规定，及上海市交易中心网上各项技术管理规定，维护网络运行安全。在入网销售期间，因不
可预见的网络故障可能造成的损失和因本公司操作失误导致的法律责任由本公司承担。
三、按照市政府和市房地资源管理局规定，公示房源、价格、销售情况以及权力状况、权属变更等相关信息；未经允许，不得授权其他机构公示上述相同或者相似信息，不得发布与公示信息。
四、规范销售行为，提供消费者知情权，增强消费者买房信心，树立房地产开发企业诚信形象，不与购房者签订国家和本市禁止或者限制交易的房地产销售合同，在取得经济适用住房预售许可证和办理用户入网认证前，不予预定、预约等方式进行销售活动。在与购房者签订商品房销售合同前出示所售房屋的'登记查询信息，保证消费者购到“放心房”。
五、接受上海市交易中心对上平台网上销售行为的监督，妥善处理购房人的投诉。上海市交易中心要求对购房人投诉事项进行调查和解释，本司在规定时间内及时改正并消除影响。
六、在预售期间，本司有违有关管理规定和所承诺事项的，上海市交易中心可通过相关网站予以解释并载入本司的诚信档案。
申请人：
经济承诺书 篇4
浙江海天建设集团有限公司承建的昆明市溪畔丽景工程一标段水电班组民工工资已全部结完付清。即日起跟所有一标段水电班组的劳务合同自行解除作废。我保证不再与海天建设集团有限公司及溪畔丽景项目部财务产生任何民工工资的经济纠纷，由此产生的任何后果由本人承担一切责任。
特此承诺
承诺人：
年 月 日
经济承诺书 篇5
中国工商银行股份有限公司宁夏分行：
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程 ，我方承诺在该工地建设过程中将达到自治区级标准化示范工地的建设要求。
特此承诺
投标人：宁夏建工集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：
日期： **年 9月13日
经济承诺书 篇6
（修购专项）
项目名称：
项目负责人：
项目建设目标和主要建设内容（参见项目任务书）
项目经费预算：总金额 万元。
项目起止年限： 年 月至 年 月
一、项目负责人承诺自觉遵守国家财经纪律，遵守学校《中国人民大学专项资金及项目管理办法》，接受学校项目管理办公室的监督和检查，对于所发现问题及时纠正。
二、项目负责人承诺按照项目管理办公室批准的项目任务书具体实施项目。对于每个项目的建设目标、建设内容、资金安排、建设进度负有遵守和相关执行责任。对于不遵守项目任务书给项目所造成的损失，项目负责人承诺接受相应的行政处分及经济处罚。经济处罚金额为项目预算金额的1％至3％。
三、项目负责人承诺自觉接受项目管理办公室对项目实施进度的检查。
四、项目负责人承诺严格执行已批准的项目预算，专款专用，不截留、挪用和挤占。在项目实施中如发生洽商变更，及时上报调整预算，经批准后实施。
五、项目负责人承诺严格项目管理，加强项目的可行性研究，认真编制
项目预算。在项目实施过程中，项目负责人承诺加强项目资金管理，厉行节约，严格控制资金的不合理使用，杜绝浪费，按时、保质完成批准的建设项目。
对于项目结项时审减（或超支）金额超过该项目送审金额的10％（含10％），项目负责人承诺承担相应的行政处分，并给予扣除本人1至10个月岗位业绩酬金的经济处罚。
承诺人（签字）：
年 月 日
经济承诺书 篇7
长沙市建设工程集团有限公司:
由本人承接的长沙德普置业发展有限公司开发的美洲故事一期东区高层H1、H2、3号商业中心工程项目自负盈亏，独立核算。在建设过程中，分包工程所产生的经济纠纷由本人自行承担，与长沙市建设工程集团有限公司无关。 特此承诺！
承诺人：
20xx年7月23日
经济承诺书 篇8
湖南螺丝建筑有限公司：
我方承诺：三景华御五星酒店施工电梯合同仅作资料备案使用，不作为实际经济购销合同，不与湖南螺丝建筑有限公司有任何经济关系。所有与此合同相关的经济纠纷、安全事故均与贵公司无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由我方自行承担。
湘潭市青松机械设备租赁有限公司
**年6月21日
经济承诺书 篇9
湖南广福建筑股份有限公司：
我方承诺：新动力5号栋塔吊合同仅作资料备案使用，不作为实际经济购销合同，不与湖南广福建筑股份有限公司有任何经济关系。所有与此合同相关的经济纠纷均与贵公司无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由我方自行承担。
武汉辰源起重机械安装有限公司
**年 月 日
经济承诺书 篇10
为进一步加强机关作风效能建设，创新发展理念，提高服务质量，优化服务环境，确保我局政风行风建设取得实效，经济和商务粮食局特向社会各界郑重承诺：
一、强化服务意识，认真履行职责。认真履行管理、指导服务企业发展的工作职能，努力在服务方式、服务效能、服务质量上求得大突破。服务企业及群众做到一张笑脸相迎、一声问候暖心、一把椅子请坐、一杯茶水相敬、一份真诚办事、一声再见相送。
二、简化审批程序，提高办事效率。机关工作人员要确实提高工作效率和服务质量，对于手续齐全，不需上会研究的事项，工作日内随到随办；对来信、来访和来电，能立即解决的立即解决反馈，不能解决的，按时限要求认真办理，及时反馈；凡属行政审批的事项，两个工作日内办结；凡属审核的事项，次日上报审批单位。局机关全体工作人员接受来电来访都必须承担首答、接待责任，要热情服务，给服务对象一个准确满意的答复。
三、抓好经济运行，确保全年指标顺利完成。20xx年工作主线是：围绕项目保增长，优质服务促发展，以“九大”为抓手，推动我县工业经济全面转型升级。采取有效措施，确保全县规模工业企业实现工业总产值34亿元，同比增长56.6%；实现利润3亿元；实现税金4.5亿元，同比增长55.2%，完成固定资产投资30亿。
四、加强节能降耗，促进经济可持续发展。转变增长方式，加快淘汰落后生产能力，积极推动产业结构调整。广泛采用先进适用节能技术，努力降低企业工业产值能耗，提高能源利用效率。
五、加强廉政建设，保证廉洁从政。我局将全面贯彻中纪委十七届五中全会精神，认真落实党风廉政建设责任制，建立健全预防腐败的工作机制，认真贯彻实施《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，依照准则要求把反腐败工作与各项业务工作有机结合起来。严格做到不以职务之便谋取物质利益，不以职务之便谋取名誉利益，不以职务之便谋取享受利益。
六、搞好行风建设，坚持有错必改。在行风建设中实行首问负责制、审批公事制、责任追究制等制度。对违反相关规定及本承诺的工作人员作出批评教育，并责令向当事人赔礼道歉，或给予效能告戒，甚至辞退。
为便于社会各界监督，xx县经济和商务粮食局特下设监督电话
诈骗和经济纠纷的界定 (三)
答诈骗与经济纠纷是两种性质截然不同的法律概念。诈骗属于刑事犯罪，强调以非法占有为目的的欺骗行为；而经济纠纷属于民事纠纷，源于经济活动中产生的合同、债务等方面的争议。区分两者关键在于主观目的、行为方式以及法律后果。
一、主观意愿
1、诈骗：行为人具有非法占有的主观故意，其最初から就并没有打算履行承诺或交付真实的回报，而是意图通过欺骗手段获取他人的财物。
2、经济纠纷：当事人通常最初具有履行合同或偿还债务的意愿，但由于各种原因，例如经营不善、资金周转困难、对合同理解存在分歧等，导致无法完全履行义务或履行出现瑕疵，从而引发纠纷。
二、行为方式
1、诈骗：行为人通常采取虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段，使受害人陷入错误的认识，并基于这种错误认识处分自己的财产。例如，编造虚假的投资项目、伪造合同、虚构身份等。
2、经济纠纷：纠纷的产生通常基于合同约定、商业惯例或其他经济活动规则。当事人的行为可能没有违法性，只是在履行过程中出现问题，例如逾期付款、交付的货物不符合约定标准、一方违约等。
三、法律后果
1、诈骗：诈骗行为一旦被认定，行为人将面临刑事处罚，例如判处有期徒刑、拘役、管制，并处罚金或没收财产。
2、经济纠纷：经济纠纷通常通过民事途径解决，例如协商、调解、仲裁或民事诉讼。法院会根据合同约定、法律规定以及相关证据，判定双方的权利义务，并判决违约方承担相应的民事责任，例如赔偿损失、支付违约金等。
一、案例分析
为了更清晰地理解诈骗和经济纠纷的区别，我们来看两个案例：
1、案例一：甲向乙借款10万元，约定一年后归还并出具借条。到期后，甲因生意亏损无力偿还，多次与乙协商延期还款。乙不同意，最终起诉甲。这属于典型的经济纠纷，甲乙之间存在合法有效的借贷关系，纠纷的焦点在于债务的履行。
2、案例二：甲以投资高收益理财产品为名，诱骗乙出资50万元。甲收到钱后，并未进行任何投资，而是将钱款用于个人挥霍。乙发现被骗后报警，甲被抓获。这属于典型的诈骗行为，甲具有非法占有的主观故意，通过虚构投资项目骗取乙的钱财。
二、复杂情况
实践中，有些案件情况比较复杂，诈骗和经济纠纷的界限比较模糊。例如，一方最初确实有合作意愿，但在合作过程中，由于经营不善或其他原因，逐渐产生非法占有的意图，并采取欺骗手段隐瞒真相，最终导致另一方遭受损失。在这种情况下，需要根据具体案情，综合考虑行为人的主观目的、行为方式、造成的损失等因素，进行判断。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国民法典》第四百六十五条：依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
经济纠纷和解协议书模板参考10篇 (四)
答涉事双方在经过平等协商并达成一致后可以签定 协议书 ，那么，以下是我给大家整理收集的经济纠纷和解协议书模板参考10篇，供大家阅读参考。
▼▼更多关于“协议”内容推荐点击进入▼▼
★ 交通事故赔偿协议书 ★
★ 房屋征收赔偿协议书 ★
★★ 工伤赔偿协议书 ★★
★ 个人劳务合同协议 ★
★★ 各类合作协议书 ★★
经济纠纷和解协议书1
原告武义__硅业有限公司。
法定代表人__，董事长。
被告_实业有限公司
法定代表人姜x，董事长。
委托代理人(特别授权)张__，_律师事务所律师。
委托代理人(特别授权)吴__，_律师事务所律师。
案由： 买卖合同 纠纷
原告武义__硅业有限公司诉称，原、被告于__x年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。
被告_实业有限公司请求予以调解。
本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告_实业有限公司于__x年8月底前按合同供给原告武义__硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。
二、被告_实业有限公司于__x年8月底前支付原告武义__硅业有限公司违约金20万元。
三、原告武义__硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
四、如被告_实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告_实业有限公司需另行支付原告武义__硅业有限公司自__x年9月1日起至履行之日止每天20__元的逾期履行违约金。
五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义__硅业有限公司负担2399元，被告_实业有限公司负担10000元，于__x年8月底前交纳。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。
审 判 长：陈__
人民陪审员：徐__
人民陪审员：项__
__年_月_日
经济纠纷和解协议书2
立协议人：__x，男，_年__月__日出生，现住。身份证号码：。
__x，女，_年__月__日出生，现住。身份证号码：。
__x与__x于_年__月__日在_登记结婚，现因_，已无法共同生活，故双方向婚姻登记机关申请离婚，现就财产及子女抚养达成如下协议：
一、x的房产是婚前财产，离婚后归__x所有，__x搬出。
二、__x、__x的婚生子女__x归__x抚养，__x每月给__x生活、 教育 费500元，直至__x18周岁。
三、现家中的彩电、冰箱、洗衣机、金银首饰全归__x所有。
四、夫妻关系存续期间，所欠__x的5000元人民币，由__x负责赔偿。
本《离婚协议书》自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。
立协议人：__x(签名)
__x(签名)
年月日
经济纠纷和解协议书3
申请人：(写明姓名、性别、出生年月、住址等基本情况)
委托代理人：……(写明姓名、工作单位、职务等基本情况)
被申请人：……(写明单位名称、住所地等基本情况)
法定代表人(或负责人)：……(写明姓名、职务等基本情况)
委托代理人：……(写明姓名、工作单位、职务等基本情况)
申请人与被申请人因_ 引起争议，申请人于_年_月_日向本调解委员会提出调解申请，经本委主持调解，双方协商，自愿达成协议如下：
__ (写明协议的内容，并应当注意履行顺序和可执行性)
上述协议经本委审查，予以确认。
本调解协议书由双方当事人签名或者盖章，经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的，另一方当事人可以依法申请仲裁。(因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议的，此部分应写明：本调解协议书由双方当事人签名或者盖章，经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的，另一方当事人可以依据有关法律规定申请仲裁或向人民法院申请支付令。)
申请人：(签名或盖章)
被申请人：(签名或盖章)
调解委员会主任：(签名)
调 解 员：(签名)
调 解 员：(签名)
本件与原件核对无异 年__ 月__ 日
(调解委印)
书 记 员：(签名)
经济纠纷和解协议书4
甲方(债权出让人)：
乙方(债权受让人)：
甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：
一、截至本协议签署日前，债务人 公司拖欠甲方 款共计 元未还(相关债权凭证附后)。
二、现甲方将债权转让给乙方，乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证：
(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：
(1) 其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。
甲方(公章) 乙方(公章)
地址： 地址：
授权代表： 授权代表：
经济纠纷和解协议书5
甲方:
乙方:
刑事案件发生的原因。
本着公平公正的.原则，经甲乙双方协商一致，自愿达成如下条款:
1、乙方愿意一次性赔偿甲方经济损失费元(该费用包括但不限于甲方人员花费的医疗费、误工费及财物损失等)，此款可由乙方人员亲友代为赔偿，其中赔偿甲方元。
2、乙方应在本协议签订之日起日内付清上述赔偿款项。
乙方在付清上述赔偿款项后，甲乙双方因本案所产生的债权、债务关系全部终止，甲方同意不再追究本案乙方的民事责任。
3、甲方人员对乙方人员给其造成的伤害和经济损失表示谅解，不再追究乙方人员的刑事责任，并要求司法机关对乙方人员从宽处理或者不追究刑事责任。
4、本协议经甲乙双方人员签字后即对签字人员产生法律效力。
5、本协议一式十份，甲乙双方人员各执一份，一份交司法机关。
甲方: 乙方
经济纠纷和解协议书6
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
经双方协商一致，现双方就赔偿事宜，本着平等、自愿、公平、和谐目的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方愿一次性赔偿给乙方已经产生的医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、交通费、继续治疗费、鉴定费、精神抚慰金等合计人民币元(大写)。
二、付款时间及条件：乙方日内收到甲方全款后，自愿不追究甲方的相关民事和刑事责任。乙方同时向公安机关提交撤案 申请书 ，对案予以撤销。
三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后，乙方及其家属保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式二份，双方各执一份，经双方签字或捺指印后生效，双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、 其它 ：
甲方：
乙方：
见证人：
见证人：
日期：20_年x月x日 20_年x月x日
经济纠纷和解协议书7
立协议人：
__建筑工程公司(下称甲方)
__百货公司(下称乙方)
__建筑工程公司诉__百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在_区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于x20_年x月x日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款__元，于x20_年x月x日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
(一)甲方同意变更_区人民法院(20_)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款__元，于x20_年x月x日前一次付清的决定。
(二)乙方于x20_年x月x日前，付款__;于x20_年x月x日付款__元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：_建筑工程，A公司(公章)
乙方：_百货公司(公章)
法定代表人：_X(章)
法定代表人：_X(章)
日期：20_年x月x日
经济纠纷和解协议书8
甲 方：
乙 方：
经双方协商一致，现 (甲方)与 (乙方)就房屋漏水赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方 愿一次性赔偿乙方 木地板砖损失 cm2,折合人民币 元。(其中 cm2的木地板砖为日后如有翘起做替换品备用)。
二、对于墙体漏水造成的水印问题，经双方达成协议，由甲方 出钱乙方 找人从新粉刷，费用共计人民币 元。(其中因粉刷墙体给乙方带来不便，甲方愿意补偿乙方误工费 元，包含在其粉刷费用内)。
三、经双方签署协议后，甲方 按照协议上(一、二)项条款一次性支付乙方 赔偿费用合计人民币 元。(大写) 元整。
四、上述费用支付给乙方后，由乙方 自行安排处理，其安排处理的方式后果不再与甲方 有任何关系。
五、甲方 履行赔偿义务后，乙方 保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方 提出其他任何赔偿费用要求。
六、甲方 履行赔偿义务后，就此事处理即告终结。甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦有乙方 自行承担，甲方 对此不再承担任何责任。
七、本协议是双方平等自愿协商的结果。这是双方的真正含义，是合情合理的'。
八、本协议的内容已全文阅读和理解。双方都理解违反协议的后果。双方完全同意这项协议。
九、本协议为一次性终止处理协议，本协议一式两份，双方均持双方签字的复印件，采取指纹生效后，双方应在此基础上，全面有效执行本协议，不得因任何原因纠缠。
甲方(签字)
乙方(签字)
见证人(签字)
日期：
经济纠纷和解协议书9
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点： 区 街 单元 室
二、形式结构： 层式 室 厅 厨 卫
三、工程项目：
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费 元人民币。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，_ 年 4 月 日至 _ 年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
签字(盖章)：
签字(盖章)：
联系电话：
联系电话：
日期：
经济纠纷和解协议书10
甲方：
乙方：
甲方系“ ”(第25类) 注册商标 在中国大陆的使用许可人，乙方未经甲方同意，在其商场销售商品过程中加冠“ ”作为商品名称对外销售，侵犯了甲方的注册商标使用权。甲方就乙方的侵权行为向杭州市中级人民法院提起了民事诉讼，现甲乙双方经友好协商，达成协议如下：
1.乙方一次性赔偿给甲方人民币 元，作为乙方因侵权行为而造成甲方经济损失的赔偿款。
2.乙方保证在协议生效后，不再从事侵犯“ ”注册商标的侵权行为。
3.甲方承诺在本协议生效后，不再追究乙方在本协议生效前的侵犯“ ”注册商标专用权的责任(含诉讼、媒体曝光等)。
4.若乙方在本协议生效后，继续从事侵犯“ ”注册商标的侵权行为，甲方仍享有追究乙方侵权责任的权利。
5.本协议由杭州市中级人民法院出具调解书，经甲乙双方特别授权代理人签字后生效。若乙方不按调解书及时支付赔偿款，甲方则按起诉标的申请法院强制执行。
6.本协议一式贰份，甲乙各执壹份。
甲方：
乙方：
时间：
时间： var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = ""; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
我们通过阅读，知道的越多，能解决的问题就会越多，对待世界的看法也随之改变。所以通过本文，天枢律网 相信大家的知识有所增进，明白了经济纠纷承诺。
