工期索赔报告范本 (一)

工期索赔报告范本

贡献者回答工期索赔报告书

一、索赔成立理由

1. 工期延误已导致承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失，与合同对照，这些损失并非承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

依据现行法律法规、合同文件及工程惯例，由于发包人原因导致工期延期，承包人提出工期索赔。

三、索赔事项概述

我单位承建的某项目于2013年12月27日开工，12月28日组织进场施工。但从2014年3月6日起，由于建设方协调的外借土方未能到场，工程现场陷入停工或半停工状态。直至2014年4月26日复测a区缺土方量，确定在红线外开挖土方以满足场地回填需求。开挖自2014年4月28日开始，导致工期延误54天。甲方提供的地质勘测资料表明，实际开挖情况与原设计地质不符，增加了施工难度和时间。根据合同条款，由于发包人原因导致的工期延期，承包人有权提出54天的工期索赔。

四、索赔项目

1. 人工费：非承包人责任导致的工效降低、人工窝工及工资上涨费用。

2. 施工机械费：额外机械使用费、机械窝工费用。

3. 管理费：额外现场及公司管理费。

4. 利息：履约保证金拖期付款利息。

5. 措施费：环境保护、临时设施、安全文明施工费用等。

五、索赔计算

1. 人工费：918工日，人员窝工费用共计35,960元。

2. 施工机械费：挖机和推土机租赁费共计172,800元。

3. 管理费：工程延期管理增加费用558,427元。

4. 利息：履约保证金利息共计115,920元。

5. 措施费：工程延期管理增加费用171,652元。

六、索赔说明

本项目仅就工期延期索赔相关费用提出索赔，未涉及其他风险和不可预见因素的索赔。

承包单位

日期：

工期索赔成立的条件 (二)

贡献者回答工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：

（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

法律依据：

根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。

受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

建筑工期延长怎么索赔，工期延长的索赔方式是什么？ (三)

贡献者回答建筑工期延长索赔的方式主要包括以下两点：

依据合同及相关文件进行工期索赔：

工期索赔一般采用分析法进行计算，主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录。施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延及其原因，并提出有说服力的索赔要求。

遵循法律规定进行索赔：

根据《合同法》第二百七十八条，如果隐蔽工程在隐蔽前，承包人已通知发包人检查但发包人未及时检查，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在实际索赔过程中，施工企业需要确保合同的迟延履行或不履行、不能履行、不能完全履行是由特定原因引起的，方可以此为理由进行索赔。同时，还需结合政府发布的疫情防控通知和规定，以及疫情对于合同履行带来的实际影响等因素综合认定是否构成免责事由。

重点内容：工期索赔需依据合同及相关文件，并遵循法律规定，确保索赔要求的合理性和合法性。

施工单位工期索赔 (四)

贡献者回答施工单位在面临因不可预见事件导致的工期延长时，可以提请工期索赔。以下是关于施工单位工期索赔的详细解答：

一、工期索赔的目的

减免责任：通过工期索赔，施工单位可以减免因工期延长而产生的责任，避免支付不必要的工期延长违约金。获得赔偿：施工单位有权获得因工期延长所造成的费用损失赔偿，这有助于减轻其经济损失。

二、工期索赔的注意事项

索赔时效：工期因不可抗拒力延长后，施工单位必须在合同约定的索赔时效内提出索赔要求。超过时效，施工单位可能丧失索赔权利。索赔程序：施工单位必须按照合同约定的程序进行索赔。这包括提交索赔报告、提供相关证据和资料等。遵循正确的程序是确保索赔成功的关键。提供证据：施工单位需要提供充分的证据，证明工程工期是因不可抗拒力而延误。这些证据可能包括气象报告、地质灾害报告、政府行为通知等。证据的充分性和真实性对于索赔的成功至关重要。

三、总结

工期索赔是施工单位在面临不可预见事件导致工期延长时的一种重要救济手段。为了成功索赔，施工单位必须注意索赔时效、遵循索赔程序并提供充分的证据。这些措施将有助于施工单位减免责任并获得必要的赔偿。

看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟工期索赔这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击天枢律网 的其他内容。